建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒(méi)有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)?，乙方可能向法院起訴。

一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠

建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償，如果沒(méi)有約定的，按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)?，乙方可能向法院起訴。

《中華人民共和國(guó)合同法》

第二百八十三條【發(fā)包人違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

第二百八十四條【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。

二、工期順延如何認(rèn)定

在建筑工程施工的過(guò)程中，發(fā)包人存在以下行為的導(dǎo)致工程停工的，要承擔(dān)相應(yīng)的停工損失：

(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開(kāi)工條件;

(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工不能正常進(jìn)行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行;

(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;

(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí);

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

事實(shí)上，當(dāng)發(fā)包人因上述原因或其他原因?qū)е鹿こ掏９さ?，承包人除了可以要求賠償，最重要的是可以要求工期延順，從而不會(huì)超期施工。

這時(shí)，因發(fā)包人拖欠工程預(yù)付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場(chǎng)地及原材料、變更設(shè)計(jì)等行為導(dǎo)致工程延誤，承包人要做以下的事情，以便對(duì)工期延順進(jìn)行認(rèn)定：

(1)合同明確約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn)，那么在出現(xiàn)工期停工、延誤事宜時(shí)，承包人應(yīng)第一時(shí)間通知發(fā)包人并要其簽字確認(rèn);

(2)或者經(jīng)審查承包人雖未取得工期順延的簽證確認(rèn)，應(yīng)舉證證明在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過(guò)工期順延，如有證據(jù)證明向發(fā)包人出函，要求確認(rèn)工期延順的;

(3)發(fā)包人的前述行為確實(shí)嚴(yán)重影響施工進(jìn)度的，對(duì)承包人順延相應(yīng)工期的主張，可予支持。

三、最新資訊

《中華人民共和國(guó)民法典》

第八百零三條【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請(qǐng)求賠償停工、窩工等損失。

第八百零四條【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。