下面是中達咨詢給大家帶來關于公路工程費用索賠的相關內容，以供參考。
公路工程項目具有工期長、規模大、技術含量高且復雜等特點，在工程施工過程中，由于施工現場條件如地質、氣候條件的變化，施工進度、物價變化，以及合同條款、規范和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響，不可避免地出現索賠。承包商根據法律及合同規定，對并非由于自己的過錯或疏忽，并且屬于應由業主承擔責任的情況提出索賠要求，是承包商維護自身經濟利益的重要手段。本人曾參加國內某世界銀行貸款、國際競爭性招標高速公路項目的索賠管理，根據本人在處理索賠過程中的體會，并結合一些實例，談談承包商如何進行費用索賠。
一、承包商可提出索賠的合同條款
承包商在開工初期全面、細致地閱讀合同文件的各個組成部分是非常必要的，通過研讀合同文件中有關索賠的條款，形成超前的索賠意識，有利于承包商在施工過程中抓住每一索賠機會。《FIDIC土木工程施工合同》通用條款中。
二、費用索賠程序
在項目管理手冊或項目監理規程與辦法中都參照《FIDIC土木工程施工合同條件》規定了本項目索賠程序，對索賠的通知和證明均規定了時間限制，并要求保持同期證明文件。以下為承包商費用索賠申報程序：
一）、索賠意向通知書
承包商應在索賠事件第一次發生之后的28天內將其索賠意向通知工程師，同時抄報業主。索賠意向通知書的內容較簡單，一般簡明扼要地說明索賠事件的名稱、發生的時間地點及對承包商可能造成的損失，目的是表達承包商索取追加付款的意向，為今后進一步提供詳細報告作準備。
二）、定期的詳情報告
發出索賠意向通知書后28天內或工程師可能同意的其他合理時間內，承包商應提交工程師一份說明索賠款額及提出索賠的依據等詳情材料。如索賠事件具有連續影響，則以上材料應被認為是臨時詳細報告，承包商應按工程師可能合理要求的此類時間間隔，發出進一步的臨時詳細報告，提交索賠的累計總額及進一步提出索賠的依據。
三）、費用索賠申請單
在費用索賠事件結束后的第28天內，承包人應正式以《費用索賠申請單》向工程師發出最終詳情報告，并成為業主、工程師與承包商三方共同協商、審定索賠金額的最終依據。索賠申請書的水平與質量如何，直接關系到索賠的成功與否?！顿M用索賠申請單》的內容可以概據為四要素：索賠申請依據、索賠內容、證明文件和索賠金額計算表。
1.索賠申請依據
承包商應正確引用FIDIC合同條款，作為自己提出索賠要求的合同依據，使工程師和業主首先了解索賠的理論依據。申請依據可直接摘錄、引用與索賠事件相關的合同條款和法律條款。
2.索賠內容
索賠內容的編寫實質上是以合同條款為論據對索賠事件的論證過程，要求：
1）索賠內容編寫人員應深入調查索賠事件的起因、經過及結果，對索賠事件的敘述要簡潔明了，事件敘述、條款引用、承包商的損失情況描寫相互穿插，以證明客觀事實與損失之間的因果關系，說明業主違約、合同變更或意外風險與引起的索賠的必然性聯系；
2）責任分析應清楚準確，不能含糊其辭，要強調承包商對索賠事件的不可能預見性，承包商對它不能有所準備，事發后盡管能夠采取措施但已無法制止；
3）用詞要婉轉和恰當，避免使用強硬的不友好的抗議式語言。
3.索賠證明文件
索賠事件發生后，承包商必須保留好同期記錄，這對承包商可能希望提出任何索賠時用以支持其索賠理由是相當必要的。另外，由于收到索賠意向通知書后，工程師在不必承認業主責任情況下即可對承包商的同期記錄審查，因此，承包商應主動邀請工程師檢查記錄，并征求工程師意見是否還需作其他記錄，這種做法對承包商同期記錄的完備性會有很大幫助。
承包商應提交的證明文件包括但不限于以下內容：
1）合同文件、補充協議有關條款或規定；
2）施工圖、變更設計的書面通知；
3）施工現場記錄，可采用文字、圖表、拍照、錄像等方式；
4）業主、工程師與承包人的往來信函、文件等；
5）各種會議記錄、工程匯報材料、承包商工程月報等；
6）工程進展階段性統計報表，計劃進度與實際進度對照表；
7）各種試驗、檢測記錄、尤其是合同外的材料試驗和檢驗記錄；
8）承包商原始單據、發票、人員、機械、材料進場及使用情況。
本人在此強調所有證明文件都必須簽署日期。
4.索賠費用計算表
承包商的索賠可分為損失索賠和額外工作索賠。損失索賠主要是由于業主違約、工程師指令錯誤或意外風險所引起，業主應當給予的損失補償；額外工作索賠主要是因合同變更及工程師下達變更指令引起的。索賠費用組成基本與現行公路工程概預算建安工程費內容相同，主要包括直接費、管理費、利潤和稅金等。
1）直接費包括人工費、材料費及施工機械使用費。機械閑置臺班費可按預算單價的百分比如50%計算。
2）管理費應根據索賠事件實際發生的各項費率選用。
3）對額外工作索賠，承包人可根據實際情況對利潤、稅金提出索賠。
在實際應用中，業主、工程師及承包商還傾向于用工程量清單中的單價、費率作為索賠費用的計算依據，該方法即簡便又實用，易于為三方接收；一方面，合同工程清單單價是承包商認為較滿意的標價，包含了直接費、管理費、利潤稅金等內容，是一種綜合單價；另一方面，作為業主，既然承包商的工程量清單已被接受，則用此評估索賠費用自然應是合理的、可接受的；還有，如按工程概預算方法計算索賠費用，可能在材料、機械費用及各項費率的取用上產生較多分歧，甚至使雙方堅持不下，無法確定合理、滿意的費用。
本人在處理索賠費用過程中多次使用套用單價法計算索賠費用，使索賠事件處理起來方便簡潔。對于額外工作索賠，一般可直接以額外工作量乘以已有單價作為補償費用；對于損失索賠，損失量可用實物工作量表示（例如返工工作量），則該部分金額亦可用已有單價估計。僅僅在無法參照現有單價時，才用預算定額方法計算費用。
三、費用索賠實例
1.合同文件矛盾或缺陷引起的索賠
索賠依據：5.1款主導語言和法律，5.2款合同文件的優先次序。
索賠內容：中文版招標文件中規定二灰基層強度為0.8MPa，英文版招標文件中規定為0.6MPa，施工圖要求為0.8MPa，施工過程中工程師指示要求按施工圖0.8MPa施工。承包商根據5.1款主導語言為英語、5.2款合同文件中技術規范優先于施工圖的原則，按0.6MPa計算投標價，施工中要求增加到0.8MPa，應補償費用。
證明文件：中、英文版招標文件、施工圖、工程師指令、材料采購合同。
索賠費用計算：在原二灰基層報價的基礎上考慮增加7%的骨科含量與減少7%的二灰含量間的差價，計算補償費用。
2.圖紙遲交引起的索賠
索賠依據：6.4款圖紙延誤和誤期的費用。
索賠內容：某跨鐵路大橋T梁施工中，承包商接到工程師通知，板式橡膠伸縮縫變更為QMF型鋼伸縮縫，梁端預埋鋼筋需作調整，承包商立即通知工程師，要求在8月20日前提供伸縮預埋件變更圖，但直到9月20日才收到。期間承包商T梁預制計劃打亂，尤其在8月20日至9月1日間預制場工作基本停滯，為此，承包商提出費用索賠，但未提出延期要求。
證明文件：工程師及承包商發出的有關通知、現場人員機械使用記錄。
索賠費用計算：
人工閑置費9816元
機械、設備閑置費19868元
按原圖加工預埋鋼構件作廢8651元
已預制T梁端部返工費5323元
合計索賠金額43658元
3.不利的自然條件及地下實物障礙索賠
索賠依據：12.2款不利的外界障礙或條件。
索賠內容：某橋梁鉆孔樁設計提供地質資料為亞粘土、粘土和亞砂土層，但在施工鉆孔樁過程中均發現不同深度的軟石層，增加了施工難度，且這種情況是一個有經驗的承包商無法預見的，承包商要求補償鉆孔費用。
證明文件：鉆孔灌注樁鉆孔記錄，地質勘察報告。
索賠費用計算：鉆孔費用增加應與投標報價水平基本一致，軟石層每延米鉆孔增加費用計算公式為：
軟石層每延米增加費用=鉆孔樁綜合報價×粘土層鉆孔工料機費/（粘土層鉆孔工料機費+灌注樁砼工料機）×（軟石層鉆孔基價/粘土層鉆孔基價-1）。
該項目共有24根樁鉆孔中發現有軟石層，合計索賠金額457896元。
4.業主的風險引起的索賠
索賠依據：20.3款因工程設計不當而造成的損失，承包商予以修復，但工程師應確定給予承包商的補償費用。
索賠內容：某橋梁設計時橋下通航凈空考慮欠調，78片板梁吊裝后發現凈空低0.3m，且橋梁兩端引道基層已施工完畢，工程師要求起吊全部板梁，蓋梁加高30cm，引坡前后100m調整縱坡，增加一層二灰基層與原二灰基層接順，承包商要求增補返工費用并延期一個月。
證明文件：原施工圖、橋梁標高驗收表，工程師關于調坡的指示。
索賠費用計算：
空心板梁起吊及重新安裝費用按定額計算19812元
增加基層費用按工程量清單單價計算209513元
蓋梁加高費用12312元
施工管理費5%12082元
合計索賠金額253179元
5.額外試驗的索賠
索賠依據：36.4款未規定的檢驗費用。
索賠內容：合同技術規范、施工圖均未提出基層、底基層彎沉試驗的要求，但工程師指示必須對基層、底基層彎沉值進行檢驗，由此，檢驗合格后承包商應得到該筆試驗費用。
證明文件：工程師指令，彎沉試驗報告單。
索賠費用計算：彎沉試驗需人工6名，黃河汽車一臺，彎沉儀一套（按50%購置價格）。根據工程師指示的頻率計算出測點數，每臺班可完成測量數根據實際情況定，人工、汽車臺班單價按定額計算，由此計算費用為265422元，另外，考慮5%管理費，最后確定索賠金額為278693元。
6.工程變更索賠
索賠依據：52.1款變更的估計。
實例一：
索賠內容：K16+473位置原設計為ф1.5m圓管涵，工程師下達變更通知要求改為6×4.15鋼筋砼箱涵，長38.5m。工程量清單中6×4.15箱涵報價為11249.54元/m，但承包商認為，K16+473處路基填高4.5m，加上涵底位置在地面以下4.15m，二次開挖累計開挖深度達8.7m，施工難度較大，原投標價已明顯不適用，要求重新擬定單價。
索賠費用計算：新增箱涵報價組成分兩種情況：1、箱涵主體結構砼、鋼筋按工程量清單箱型通道砼、鋼筋單價估價；2、輔助工程費用如圍堰、排水、路基開挖、施工便道、箱涵回填，按定額計算，各項管理費率按實際施工條件選用。最后計算得箱涵總體造價為1017735元，單價26434.68元/m，較原報價433107元增加584628元。用單價變更方式避免了原單價偏低造成的損失。
實例二：
索賠內容：某大橋主跨下部結構已按四車道設計圖施工完畢，業主為減少今后加寬成六車道主跨施工難度，要求主跨下部結構加寬成六車道。承包商要求獲得二次進場費用及墩臺加寬拼接砼施工費用。
證明文件：變更通知，下部結構加寬施工組織設計。
索賠費用計算：加寬后墩臺完成。實物工程量按清單單價直接計量，索賠費用由以下幾部分組成：
設備二次轉運費11186元
泥漿池重建費2197元
場地重新平整及施工便道維修24510元
新舊墩臺拼接鑿除砼費4560元
現場管理費15%6368元
合計索賠金額為48821元
7.工程量增加或減少索賠
索賠依據：52.2款工程師確實費率的權力，52.3款變更超過15%。（以下實例以52.2款為依據）
索賠內容：如某一項目涉及款額超過合同價格的2%，且在該項目下實施的實際工程量超出或小于工程量清單中工程量的25%以上，則可考慮該項目單價的調整。承包商砂礫排水墊層單價為66.93元/m3，清單工程量為111660m3，占合同價的2.05%，實際工程量為208584m3，占該細目清單工程量的186.8%，符合單價調整的條件。該項目承包商報價遠低于合理價80元/m3，承包商提出業主應免除承包商因工程量大大增加而導致的虧損，且工程量增加后未延長工期，承包商還要求補償趕工的額外費用。
索賠費用計算；經業主、工程師、承包商三方協商，采用鄰近承包商合理報價84.68元/m3，對超出工程量清單數量的砂礫排水墊予以補償，計算式如下：
（84.68-66.93）×（208584-111660）=1720401元
8.保險索賠
索賠依據：21.3款任何未保險的或未能從承保人那里收回的金額，應由業主或承包商根據第20條規定的責任分擔。
索賠內容：1996、1997年工程施工時分別遭受洪水和臺風影響，損失費用907666元，但保險公司僅賠償310000元。由于兩次洪水、臺風（氣象部門出示證明稱“歷年所罕見”）是一個有經驗的承包商通常無法預測和防范的自然力，剩余597666元損失應由業主、承包商按責任分擔。
索賠費用計算：業主認為，兩次洪水、臺風雖是一個有經驗的承包商通常無法預測和防范的自然力，但承包商接到氣象預報后仍有一定時間做好防范措施。最后經業主、工程師、承包商共同協商對未能從保險公司獲得賠償的損失，由業主補償承包商60%即358600元。
9.未能提供現場占有權引起的索賠
索賠依據：42.2款如果由于業主未能按42.1款規定給出現場占有權而導致承包商付出的費用，承包商有權從業主處獲得補償。
實例一
索賠內容：某大橋4臺鉆孔灌注樁按計劃由南向北順序推進施工，但橫跨該橋的廠房因多種原因未按業主承諾的期限拆遷，使4臺鉆機施工計劃打亂，承包商在停機等待7日后廠房仍未拆遷，不得不另修便道，繞道至北側施工，由此引起的移機費及人機閑置費應由業主補償。
證明文件：人機閑置記錄、現場照片、承包商施工計劃、廠房拆遷期限備忘錄。
索賠費用計算：
增加500m便道借地及修筑費用55782元
人機閑置費（7天）16723元
繞道移機費（800m）10000元
施工管理費5%4125元
合計索賠費用86630元
實例二
索賠內容，某跨鐵路大橋主孔梁板架設，鐵路部門根據鐵道部有關文件要求收取12萬元施工安全管理費，承包商認為，業主未提供“現場占有權及其通道”，即跨鐵路架設空心板梁所需的施工作業“空間”，并且該施工安全費并非由于承包商過失（如方案欠妥，未預先采取足夠安全措施等）所致，承包商不應承擔該筆費用，根據42.2款，業主未能給出占有權而導致承包商付出的費用應由業主承擔。
證明文件：鐵道部關于跨越鐵路上空施工收取安全費的通知，鐵路部門出具的收據。
索賠費用計算：業主根據鐵道部門出具的施工安全費收據所示款額支付承包商全部費用。
10.由于物價變動引起的工程成本的增減引起的索賠
FIDIC合同條件已給出調價公式，承包商根據省統計局每季提供的物價指數計算調價系數，到工程結束，承包商共獲得36053030元價格調整補償費用。
四、結束語
索賠是承包商在公路工程項目實施過程中充分運用高水平的管理，廣泛的合同、法律、商務、工程技術等綜合知識及行為科學知識，維護自身經濟利益的重要方式。承包商要成功地進行索賠，應做好以下幾方面的工作：
1.承包商必須組織專門人員從事索賠工作，平時深入施工現場擔當工程技術管理人員，全面熟悉工程，以隨時發現索賠機會。
2.制定索賠管理制度，嚴格遵守索賠申報程序，索賠文件的編制要求邏輯清晰、組織嚴密，有理有據。
3.與業主、工程師之間建立良好的精誠合作關系，并使他們理解，接受承包商提出的合理索賠最終會使承包商更好地服務于工作。
更多關于工程/服務/采購類的標書代寫制作，提升中標率，您可以點擊底部官網客服免費咨詢：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

保險申請書內容如下：
1、客戶信息需要填寫出險者姓名、保單號碼、被保險人性質、聯系電話、證件類型、證件有效期、證件號碼、電子郵箱、聯系地址和郵政編碼；
2、事故信息需要填寫索賠類型、發票總張數、索賠總金額、就診日期、費用類型、發票張數、發票金額、就診醫院、主要癥狀及診斷和事故經過；
3、申請人信息需要填寫申請人與出險人關系、申請人姓名、聯系電話、證件類型、證件有效期、證件號碼和電子郵箱；
4、保險理賠經歷需要填寫保險公司、險種名稱、保險金額、投保日期、索賠日期和賠付結論；
5、理賠轉賬信息需要填寫戶名、銀行名稱、賬號和開戶分支行。保險是指投保人根據合同約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限等條件時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
一、保險主要分類；
1、財產險類：企財險、工程險、車險、責任險、船舶險、貨運險、家財險、信用險、保證險、農險；
2、人身險類：意外險，醫療險，重疾險，壽險，子女教育險，養老險，年金保險，團險。
二、保險賠償原則
1、財產保險的補償：保險是在特定災害事故發生時，在保險的有效期和保險合同約定的責任范圍以及保險金額內，按其實際損失金額給予補償。通過補償使得已經存在的社會財富因災害事故所致的實際損失在價值上得到補償，在使用價值上得以恢復，從而使社會再生產過程得以連續進行。這種補償既包括對被保險人因自然災害或意外事故造成的經濟損失的補償，也包括對被保險人依法應對第三者承擔的經濟賠償責任的經濟補償，還包括對商業信用中違約行為造成經濟損失的補償；
2、人身保險的給付：人身保險的保險數額是由投保人根據被保險人對人身保險的需要程度和投保人的繳費能力，在法律允許的情況下，與被保險人雙方協商后確定的。

賠償申請書要怎么寫
主要寫花了多少錢，帶發票，還有誤事費，功夫費，精神損失費等
賠償申請書怎么寫
你好！這個賠償申請書實際上沒有特別制式的要求，你只要寫清楚 申請人：(基本情況)　　被申請人：單位名稱、地址、法定代表人的姓名、職務等　　申請事項：　　申請事由：　　此致　　相關機關　　申請人：　　年月日　　附：證據基本上就可以了，主要是把申請賠償的事由寫清楚！希望回答能幫助到你！
向法院賠償申請書怎么寫？有什么格式嗎？在線急等！
沒有“賠償申請書”這個概念，如果想要得到賠償保護你的合法權益需要到法院起訴，你需要的是起訴狀吧？我給你個格式，你按照自己的實際情況填充就可以了

民事訴狀
原告：某某，性別，年齡，民族，現住址。

法定耿表人：某某，性別，年齡，民族，現住址。

被告：某某，性別，年齡，漢族，學生，現住址。

訴訟請求：

請求法院依法判令被告支付原告醫療費、住院補貼費、營養費、誤工（誤課）費（寫就這樣寫，這個錢應該算在精神撫慰金里面）、護理費、交通費、鑒定費、精神撫慰金共計人民幣 元。

事實與理由：

把你被傷害的經過敘述一遍

據《中華人民共和國民事訴訟法》之有關規定，特具狀貴院，望判決如前之所訴。

此致

某某人民法院
賠償申請怎么寫
申請人：_______市_______投資有限公司；

地址：_______市_________街______號_______大廈_______室；

電話：_______________ ；

法定代表人：_______，董事長；

委托代理人：________，________市________律師事務所律師；

電話：________________

被申請機關：________市_______區人民法院。

請求事項

1．不服_______市_______區人民法院不予賠償的決定，請求對此決定予以駁回。

2．執行回轉668280.32元及雙倍利息。

3．賠償經濟損失5000元。

事實與理由

2002年8月13日，_______市______區人民法院________法庭強行劃撥我投資有限公司銀行存款668280.32元。對此，我公司多次提出異議，并于2003年4月9日正式向______市_______區人民法院提出賠償請求。2003年6月5日，_______市_____區人民法院發來(_____)_____賠字第_____號< >。我公司不服該決定。其理由如下：

一、_______市_____區人民法院《不予賠償決定書》以2002年1月21日我公司函告與支_______所簽訂的購房合同無效為由，認為“既然房合同無效,對支_______在______市________投資有限公司的購房款應列入支_______被執行財產的范圍內”。我公司認為，_______區人民法院的這種認識是無法律根據的。

二、_______市_____區人民法院《不予賠償決定》中認定：“在執行過程中，支______提出其在_____市_____投資有限公司有房款668280.32元。有該公司財務收據為證?！盻________區人民法院給我公司送達的6張票據中，2001年6月18日購房款501902.00元，2001年9月30日購房款135630.00元?？墒?，_______區人民法院根據這兩張票據怎么會認定為668280.32元呢?并且以此票據扣劃我公司銀行存款668280.32元。這難道不是不是_______區人民法院在執行中的錯誤嗎？況且，事實上支________從未向我公司支付過一分錢，637532.00元房款是倪_______、倪______支付的 。再有，這兩張收據不能作為法律住依據，收據上明確寫有以這兩張不能使用的收據扣劃我公司銀行存款，是不符合規定的。

三、_______區人民法院送達的6張票據中有4張是_______物業管理有限責任公司2001年12月3日的發票。_____區人民法院根據其他法人的發票扣劃我公司的銀行存款，這難道也是合法的嗎？

四、2003年8月13日是，______市______區人民法院來我公司執行之前，2001年4月19日______市_____西區人民法院已將倪氏兄弟二人所購買的012號、013號商品房查封。_____區人民法院明知不能重復執行，但仍然不顧法律規定，堅持強和扣劃。作為司法機關，這不是明顯的知法犯法嗎？

五、________區人民法院執行中有違反程序的行為。

綜上所述，______區人民法院不顧法律規定，錯誤扣劃我公司銀行存款，侵犯我公司財產權。依據《中華人民共和國國家賠償法》第十六條第一款、第二十一條第二款、第三十一條的規定，為保護我公司的合法權益，特向中級人民法院提出賠償請求。

此致

_______市中級人民法院賠償委員會

申請人：_____市_______投資有限......
賠償申請書怎么寫
起訴書

原告（基本情況）

被告（基本情況）

案由：

訴訟請求：

事實和理由。

此致 某某人民法院

原告簽名。

時間
民事賠償申請書怎么寫
起訴書

原告（基本情況）

被告（基本情況）

案由：

訴訟請求：

事實和理由。

此致 某某人民盯院

原告簽名。

時間
賠償金申請書怎么寫？
那是強制執行

強制執行申請書

申請執行人姓名性別年齡住址電話

被執行人姓名性別年齡住址電話

執行請求

事實和理由

此致

XXX法院執行庭

申請執行人XXXX

年月日
刑事附帶民事賠償申請書怎么寫
刑事附帶民事訴訟狀

原告人：陳正球，男，49歲，漢族，住皖固鎮縣劉集鎮左新西組17號。

被告人：彭迎春，男，1967年10月13日出生，漢族，住皖靈壁縣黃灣鎮彭劉村彭莊二組。

劉永遠，男，1963年12月20日出生，漢族，住皖靈壁縣黃灣鎮彭劉村小劉莊。

劉彬，男，1983年9月25日出生，漢族，住址同上。（劉永遠長子）

彭迎春，男，1967年10月13日出生，漢族，住皖靈壁縣黃灣鎮彭劉村彭莊二組。

石巖， 男，1966年10月13出生，漢族，住皖固鎮縣宋店鄉沱西村沱河集20號

請求事項:一、要求依法追究被告人故意傷害刑事責任。

二、要求被告人支付各項傷害賠償費合計411120元。

事實和理由:2004年12月5日14時許,原告人陳西言陳正球等人正在蚌埠路橋公司承建的省道201固鎮段沱河橋工程工地干活，這時被告一伙四人到工地鬧事。原告人陳西言上前勸解，被告一伙不容分說，上去就打。陳西言被打倒，陳正球上前勸阻，也被打倒，昏迷過去。幸虧群眾報警并送往沱河醫院急救，才脫離危險。陳正球被打成重傷,住院61天,花去醫療費89195元，誤工費11375元，護理費11277.5元，住院伙食補助費610元，交通費975元，住宿費2440元,營養費2640元；鑒定四級傷殘后，增加殘疾賠償金34990.2元,被撫養人生活費39988.8元,后期護理費253620元,合計:411120元。四被告人為共同侵權，應互付連帶責任。為維護原告人的合法權益，根據法律有關規定，特此起訴，請法院依法判決。

此致

固鎮縣人民法院

刑事附帶民事訴訟賠償申請在刑事附帶民事訴訟中提出
社保賠償申請書怎么寫
關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(三)

第一條勞動者以用人單位未為其辦理社會保險手續，且社會保險經辦機構不能補辦導致其無法享受社會保險待遇為由，要求用人單位賠償損失而發生爭議的，人民法院應予受理。

根據解釋（三）在無法補繳的情況下，可主張賠償。

社保賠償申請書

某某公司：

本人從 年 月 日起進入公司工作至今，公司未給本人辦理社保繳納，現根據勞動合同法第十七條、社會保險法第四條、第五十八條、第八十六條及勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(三）頂一條之規定，主張公司（繳費基數 元*30%* 月)賠償未給本人繳納的社保損失 元。并請公司于 年 月 日起按規定為本人辦理社保繳納手續。

申請人：

年 月 日

備注：繳費期數*30%是指單位應繳的三險（養老20%、醫療8%、失業2%），不包括個人應繳部份。 繳費基數應按本人上年12個月的平均工資，平均工資低于全省上年60%的按60%計算，高于300%的按300%算。
索賠申請書怎么寫
索賠申請書并不是正式的法律文書，沒有固定的格式，寫清楚訴求和理由就可以了，當然所在法院另有其自由格式除外，可以要求法院提供其所要求的的格式

刑事附帶民事訴狀是正規的法律文書，有固定的格式

所以還是問清楚法院到底需要什么，可以要求法院給一個格式