工程索賠的主要內容有哪些
工程索賠的分類:
1、因材料質量問題或材料供應不及時引起的索賠;
2、由于人為原因,引起施工臨時中斷和工效降低導致人工費、材料費、設備費增加而提出的索賠;
3、不利的自然條件與人為障礙導致費用損失加大或工期延誤引起的索賠。
【法律依據】
《建筑法》第六十七條
承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書。
承包單位有前款規定的違法行為的,對因轉包工程或者違法分包的工程不符合規定的質量標準造成的損失,與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。
工期延誤可能造成哪些費用損失
法律分析:因發包人原因,如拖欠進度款、沒有按時提供原材料等導致工期延誤的,承包人可以要求賠償。
根據民法典規定,因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。通常具體而言,承包人都可以要求賠償以下費用:
1、人工費損失。如停工、窩工的工人工資人低生產效率的損失食補貼、工器具費用、各種管理費等相關人工費用損失。
2、材料費損失。諸如由于工期拖延,材料價格上漲帶來的差價損失等。
3、機械費損失。由于工期拖延導致相關機械停工帶來的損失,轉移搬運帶來的損失等相關費用。
4、工地管理費。諸如由工期拖延產生的工地管理人員的工資等。
5、物價上漲的差生的差價費用。諸如工人工資上漲、機械租賃費用上漲、材料費用上漲等。
這些費用有單據的憑單據索償,無單據應依法按公平合理的方式索償,如委托物價局鑒定價格,委托專業建筑工程律師介入協助計算索賠等。若承包人沒有證據證明自身損失,或申請司法鑒定亦無法確定具體損失的,發包人可以不賠或適當賠償少部分費用。
法律依據:《中華人民共和國勞動合同法》
第三十條 用人單位應當按照勞動合同約定和國家規定,向勞動者及時足額支付勞動報酬。用人單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的,勞動者可以依法向當地人民法院申請支付令,人民法院應當依法發出支付令。
第四十四條 有下列情形之一的,用人單位應當按照下列標準支付高于勞動者正常工作時間工資的工資報酬:(一)安排勞動者延長工作時間的,支付不低于工資的百分之一百五十的工資報酬;(二)休息日安排勞動者工作又不能安排補休的,支付不低于工資的百分之二百的工資報酬;(三)法定休假日安排勞動者工作的,支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。
工程索賠哪些可以索賠
工程索賠哪些可以索賠一、工程索賠哪些可以索賠
1、工程索賠可以索賠的費用如下:
(1)人工費;
(2)設備費,可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式;
(3)材料費,索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費。
2、法律依據:《中華人民共和國民典法》第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。
二、工程索賠的主要依據是什么
工程索賠的主要依據如下:
1、工地例會等會議記錄和有關工程的來往信件,都必須全部保存妥當,直到合同全部履行完畢、所有索賠項目獲得解決為止;
2、各種施工進度表,包括業主代表和分包編制的進度表;
3、施工備忘錄,在施工中發生影響工期和索賠有關的事項,都要及時做好記錄,按年月日順序號存檔,以便查找;
4、做好建筑師和工程師的口頭指示記錄,及時以書面形式報告建筑師予以承認,將書面指示按年月日順序編號存檔;
5、工程照片需有專人管理,照片都應標明拍攝的日期,最好購買帶有日期的相機,將照片按工程進度整理編排;
6、收集記錄每天的氣象報告和實際氣候情況;
7、整理保存工人和雇員的工資與薪金單據、材料物資購買單據,按年月日編號歸檔;
8、完整的工程會計資料,包括工卡,人工分配表、注銷工資薪金支票、材料購買定貸單、收訖發票、收款票據、帳目及有關圖表、財務信件、經會計師核證的財務決算表等;
9、所有的合同標書文件、合約圖紙、修改增加圖紙、計劃工程進度表、人工日報表、材料設備進場報表及帳單工程付款單等需歸類保存入檔;
10、工程施工過程中的影像記錄。
工期延誤索賠費用都包含哪些
工程延期賠償費用通常包含六大模塊:
直接費用(人工、原材料、設備等);
間接費用(管理費、利潤等);
利息損失;
趕工費用;
預期利潤額下降;
以及違約金。
在申請賠償過程中,需注意搜集并保留相關證據,遵循合同規定的流程及時間提交申請,合理估算賠償金額,同時可尋求法律援助以保證索賠的合法性與有效性。
相關推薦:
工期索賠內容有哪些(工期索賠和費用索賠包括哪些內容)
離婚平房過戶(平房房產證過戶怎么過戶多少金額)
征地拆遷手續是怎樣的(征地拆遷的具體流程是什么樣的)
離婚時房子該給誰(夫妻離婚后房產應該如何分割)
離婚賣房合同(離婚時賣房財產分配合同怎么寫)